担保书范文怎么写
担保书是指担保人为了替被担保人进行担保而写下的协议书,担保书也是具有法律效力的,有些担保书还约定了担保人的担保责任,那么你知道担保书范文怎么写的吗?下面是小编为你整理的担保书范文,希望对你有用!
担保书范文篇1
担保人:
被担保A人:贵公司司 代理人文益书 被担保B人:####有限公司 项目经理### 担保内容:###建工程履约担保在担保A人为该工程发包人代表,B人为承包人代表,为更好地履行《施工合同》双方约定,特定立本担保合同:
一、被担保A人:用该项目《国有土地使用证》和《施工许可证》作履约担保,作以下承诺:
1、各期拨付的工程款,延期壹个月时,由担保公司计算停工损失,追讨应拨付的工程款和超期违约金。
2、未按照《施工合同》的相关约定履约,使工程长期停工达两个月时,由担保公司迫卖土地和在建的建筑物支付被担保B人的投资。
二、被担保B人用20万元的履约金和垫款投建该项目至第二层主体完成的投资作履约担保,作以下承诺:
1、未按质量标准和《施工合同》施工工期和完成的,由担保公司按质监部门的规定督促返工和追讨违约金。
2、长期停工达两个月时,动用履约金委托有资质的施工单位完成某期拨款阶段的工程施工,下一期拨款阶段再不进入施工的,终止合同不与中途结算。
三、担保公司根据被担保人的履约承诺,接受被担保人违约诉告,派员调查核实,按担保的相关约定组织被单保人协调和仲裁。担保合同四、其他事项
1、在担保时间从《施工合同(副本)》生效开工之日起生效,工程竣工验收之日终止,总担保期300天。
2、被担保人在工程开工前壹天将《国有使用证》、《施工许可证》、《施工合同》和履约金一并交担保公司。
3、本担保20万元的履约金的利息,作为本担保的担保费,担保费用由被担保人双方分别承担50%。
4、担保期终止10日内,退还担保人《国有土地使用证》、《施工许可证》、《施工合同(副本)》和履约金本金。
五、本担保合同一式三份,三方签字(章)后生效。
担保人:
被担保A人:
被担保B人:
年 月 日
担保书范文篇2
甲方: 法定代表人:
住所地:
乙方: 法定代表人:
住所地:
丙方: 法定代表人:
住所地:
甲乙双方于 年 月 日签订了《合同或者协议书》(合同编号为 ,下称主合同)。按照该份主合同的约定,乙方应于 年 月 日支付给甲方款项计人民币 万元。
为保证上述主合同的履行,丙方自愿作为乙方的保证人。现各方达成本担保合同:
一、丙方的担保范围是乙方在主合同的全部合同义务和产生的全部合同责任,以及甲方为实现上述权利而支出的差旅费、诉讼费、律师代理费等全部必要费用;
二、担保期限至 年 月 日止;
三、担保方式为连带责任的保证,即甲方届时有权选择向乙方或者丙方主张全部权利;
四、如届时乙方或者丙方未能履行义务的,各方同意甲方在不得已之下向西湖区人民法院诉讼主张权利的;
五、各方明确,为签署本合同,各自已经完成了议事程序和必须的授权,签署本合同是真实自愿的。
六、本合同经各方签章后生效。合同一式三份,各方一份。
甲方: 乙方 丙方:
年 月 日
担保书范文篇3
甲方:陕西华鑫投资担保有限责任公司
乙方:________________
甲、乙双方经协商一致,甲方同意为乙方向现代融资租赁有限公司(以下简称出租人)融资租赁工程机械设备提供连带担保责任保证担保,双方达成如下担保协议:
一、乙方与现代融资租赁有限公司(以下简称:融资公司)签订的《融资租赁合同》(以下简称主合同)的基本情况:融资租赁金额___;融资租赁期限:___个月;融资租赁物件(以下简称物件):__________________公司销售的_____________工程机械设备(厂牌、型号)整机编号,______。
二、担保范围、担保期限、担保方式
担保范围为乙方按主合同约定,应当按时足额支付给融资公司的租赁费用本息。甲方的保证期间为乙方与融资公司签订主合同中约定的主债务履行期届满之日起6个月.
甲方在其保证范围内承担连带清偿责任.如乙方在主合同约定的债务履行期届满不能履行债务,出租人可以要求乙方履行债务,也可以要求甲方在本合同约定的保证范围,保证期间内代为清偿.担保合同超出甲方的担保范围,担保期间的任何款项,甲方不承担担保责任. 甲方的担保责任随乙方履行主合同还款义务或甲方代为偿还等情况相应减少或解除.
三、甲方为乙方的融资租赁提供保证担保,乙方向甲方支付融资租赁担保费(大写) ________ 元,客审费(大写)_______ 元,担保服务费(大写) ________元,工本费(大写)________元,公证费(大写)________元,各项费用合计:(大写)____________元。
乙方须按融资租赁金额的 %向甲方支付担保保证金。在乙方未按照主合同之规定履行付款义务,甲方有权使用保证金向融资公司代偿;甲方应即使通知乙方,乙方在接到通知后3个工作日内向甲方补足保证金,否则乙方应按同期银行贷款基准利率的4倍支付保证金减少金额的逾期利息。 保证金在乙方全面、适时履行主合同义务后退还。
四、乙方义务:
1、乙方应按担保融资租赁金额的 %向甲方支付担保费,并在甲方与出租人签订担保合同之前一次缴清;否则甲方有权拒绝担保,并可对相关单位披露该事项。
2、按照主合同约定的租金交付方式,时间,数额等约定及时支付租金.
3、必须承担主合同规定的主债务履行期届满以后的逾期息,罚息,违约金,赔偿金及其他费用等.
4 乙方同意,即使出现主合同第7条第1款索赔事项或其他影响物件正常投入使用的事件,无论乙方是否能够通过协商或索赔得到补偿,也无论协商或索赔是否在进行中,均不影响本合同的履行,乙方应当本着诚信原则,按本合同及主合同的约定向出租人支付租赁费及其他应付款项。
5、乙方应当严格执行主合同第16条关于保险条款之规定,保险事故的发生及保险事由的办理均不影响乙方按照主合同之约定履行约定义务。
6、乙方应当本着诚实信用原则,按照操作规范使用物件并对物件进行
正常的保管及维修,且使用及保管、维修必须符合《融资租赁合同》第10条、第11条约定的要求,使物件保持正常状态和发挥正常效能。
五、乙方在未获得甲方书面同意之前,不得拆除、拆卸、毁损或者破坏物件上安装的GPS系统(全球定位系统),致使物件脱离监管状态,扩大甲方担保风险。该行为视同侵占,严重违约,甲方有权采取任何合理措施减少担保风险(包括但不限于拖机、采取司法手段),但在乙方提供另甲方满意的补救措施后,可取消上述措施。
六、出现以下情况,乙方应当履行信息披露义务,立即(情况发生当日)书面通知甲方,不得拖延:
1、物件灭失或损毁。
2、乙方经营状况有实质变化、违约、涉讼、业务发生重大不利情况,可能影响《融资租赁合同》的正常履行。
3、发生涉及物件的诉讼。
4、物件的施工地址、乙方地址、通信方式变更。
5、出租物件。
6、主合同变更。
乙方未履行通知义务,支付甲方违约金 元,该违约金数额不足以赔偿甲方损失的,以实际损失为准。
七、甲方的监督管理权:
甲方有权在不影响乙方正常使用的情况下随时对物件进行现场检查;甲方有权对乙方利用物件的经营活动经行查看、核实和验证。乙方违约,甲方有权向乙方业务往来单位查询乙方应收款项及债权,并通知其暂付。
乙方在办理好融资还款卡后应将该卡交给甲方保管,乙方每月只需将融资租赁款直接汇入该卡号中即可;因不能按期支付主合同租金造成甲方代偿,乙方应在接到甲方书面催款通知后即时清偿甲方代偿的全部款项。否则,甲方有权委托相关银行从乙方的账户上代为扣还相关款项,无需再次征得乙方授权。
乙方逾期向出租人缴纳租金,甲方有权约谈乙方和对物件进行现场检查,由此产生的费用(包括路费、住宿费、人工费等合理费用)由乙方承当。每次乙方支付的费用最低限额为1000元,但若甲方实际支出费用大于1000元的,乙方按照甲方实际发生金额(包括当前未实际发生,但后续确实应当发生的费用)支付。
第八条、乙方连续二个月(次)或累计二个月(次)逾期未向融资公司支付租赁费或因其它事由导致甲方承担保证责任,乙方应当支付甲方逾期担保费(按照本合同应收租赁担保费加收50%),甲方有权按照出租人的事先授权或要求,收回物件。
甲方按照本合同约定履行担保义务代乙方清偿债务后,有权要求乙方即时归还甲方按照垫付的全部款项和自付款之日起的利息(利率按照同期贷款基准利率的4倍执行)以及甲方的其他费用和损失(包括但不限于路费,住宿费,人工费,诉讼费,律师费,执行费,鉴定费,估价费,登记费,过户费,保管费等实现债权的费用).
九、乙方保证向甲方及出租人提供的一切资料均合法、真实、有效、如因乙方向甲方提供的资料有瑕疵,由此产生的民事行为责任或刑事责任均由乙方承担。
由于以上原因导致主合同的签订无法实现或不生效,甲方收取的相关费用除公证费用外,其他费用不予退还
十、本合同所规定的双方权利义务只能以书面形式放弃或变更。
十一、本合同签订地为:________;双方一致同意以合同签订地来确定管辖法院。
十二、本合同经双方当事人或其授权人签字盖章后生效。
十三、其他
1、甲乙双方一致同意将上述融资租赁合同及本协议由________公证处办理公正,并赋予强制执行效力。本协议及协议附件(乙方承诺书)一式三份,由双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执一份,公证处存档一份,具有同等法律效力。
2、其他未尽事宜由双方另行协商确定,作为本合同的补充。
甲方(签字): 乙方(签字):
日期: 日期: